Письмо о приостановке работ

Содержание

В ходе работ возникли форс-мажорные обстоятельства. Необходима приостановка работ.

Требуется составить письмо о приостановке работ и направить его Заказчику.
Требуется получить от Заказчика ответное письмо с его согласием на приостановку работ
В этом случае, все необходимые действия для приостановки работ по контракту выполнены, согласие сторон зафиксировано письменно.
Важно. Своевременность.
Согласовательные письма должны быть сделаны ДО того, как работы будут приостановлены.
То есть даты на письмах должны предшествовать дате приостановки работ.

Направление Формулировка
Событие Прописать событие В ходе выполнения работ возникла необходимость в их приостановке, по различным причинам
Дата события Прописать дату (обязательно) Дата когда возникла необходимость приостановить работы
Прогноз, если действия не согласованы Прописать то, что может произойти, если не согласовать Возможны ухудшение качества результатов работ, просто невозможность их выполнения и т.п.
Что надо Подрядчику Прописать необходимые для Подрядчика действия или результаты Требуется согласовать приостановку работ, новые даты (если это возможно) их возобновления. Уведомить (по меньшей мере) об этом Заказчика
Время реагирования Заказчика Плюс 3, 5 или 10 дней к дате данного письма Просим согласовать факт приостановки работ до «___» _____ ____ г.
Просьбы к Заказчику Или согласовать или принять во внимание факт приостановки или Согласовать приостановку, с определением дат возобновления работ или принять во внимание то, что работы на объекте приостановлены.
Обоснование Прописать обоснование остановки работ В ходе работ, по объективным причинам (написать по каким именно) возникла необходимость с их приостановке.

Письмо о приостановке работ.
Шаблон.
СКАЧАТЬ
Общее инфо о письмах,
правилах их составления и отправки.
Действия, если письма своевременно не отправлены,
какие письма составлять в данном случае.

Действительно очень часто возникают ситуации, когда работы остановлены уже давно, не ведутся но Заказчик об этом официально не проинформирован, это с ним не согласовано .
Именно в письменном виде, в устной форме это было, но оказалось или может оказаться недостаточным.
Во избежание конфликтных ситуаций, для того, чтобы зафиксировать согласование в формате «пост-фактум», необходимо подготовить комплект писем, разъяснительных, где должно быть зафиксировано как согласие (пусть даже устное) Заказчика, так и обоснованность остановки работ и т.п.

ВОВРЕМЯ не ОТПРАВИЛИ ›
Необходимое письмо не было
сделано и не было оправлено
Что делать в данном случае,
как все зафиксировать «пост-фактум»
НЕТ СМЕТЫ или ТЗ ›
Сметы или ТЗ не согласованы
до начала работ
Как обязать Заказчика
их сразу согласовать
ПЕРЕНЕСТИ сроки НАЧАЛА ›
Надо перенести сроки начала
работ на объекте
Как убедить Заказчика,
что сроки надо отодвигать
ПОМЕХИ до начала РАБОТ ›
Невозможно начинать работы
из-за помех разного рода
Что делать Подрядчику в этом
случае, как избежать санкций

Источник: http://u-nika.com/pismo_o_priostanovke_rabot_podrjadchikom_obrazec

О приостановке работ по договору подряда

В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, если:

  • или заказчик нарушил свои обязанности по договору подряда (например, не предоставил техническую документацию или вещи, подлежащие переработке);
  • или имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение заказчиком своих обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено договором подряда, при наличии указанных выше обстоятельств подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 719 ГК РФ).

Положения ст. 719 ГК РФ не обязывают подрядчика уведомлять заказчика о приостановке, однако судебная практика, опираясь также на положения п. 1 ст. 716 ГК РФ, говорит о том, что подрядчик все же должен уведомлять заказчика о приостановлении работ (Определения ВАС от 15.04.2010 № ВАС-3814/10 по делу № А60-12173/2009-С11, от 18.06.2009 № ВАС-5214/09 по делу № А65-29074/2006, Постановление ФАС ВВО от 28.01.2008 по делу № А43-2202/2007-8-72).

Естественно, нужно учитывать и условия заключенного договора. Если обязанность уведомлять о приостановке работ предусмотрена таким договорам, подрядчик тем более обязан ее исполнить.

Иногда уведомлению о приостановлении работ должно предшествовать иное уведомление, которое лишь предупреждает заказчика о предстоящей приостановке. Так, например, если по договору строительного подряда подрядчик обнаружил в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, он обязан сообщить об этом заказчику. И уже если заказчик не ответит на это сообщение в течение 10 календарных дней (если иной срок не предусмотрен законом или договором), подрядчик обязан будет приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика (п. 3 ст. 743 ГК РФ).

Юридические услуги в строительной сфере » Договор строительного подряда » Исполнение договора подряда » Изменение сроков выполнения работ. Приостановка работ

Все это, а также профессионализм и доскональное знание тонкостей и нюансов как в законодательстве, так и в практике позволяют нам эффективно помогать нашим клиентам на любой стадии: от подписания контракта до получения оплаты.

Мы оказываем полный комплекс юридических услуг строительным и проектным компаниям.

Помощь при , для участия в тендерах. При этом отрабатываются как в Перми, так и другие регионы (актуально для или в ).

Подготовка . и части заявок. Помощь в участии и победе в аукционах. Функционал. Сопровождаем процесс , . Помогаем при , в частности сопровождаем процедуры смены , или учредителей, ООО, или .

Уведомление (претензионное письмо) о прекращении действия договора подряда и возмещении убытков

Тематика документа: Файл текстовой версии: 5,1 кб Сохранить документ: Заказчик п/и г.

При этом работа может выполняться дистанционно, мы готовим комплекты. Стройподряд. Помощь в составлении и разъяснений, заявления и отзывы для строительных компаний, уменьшение или обнуление пеней, согласование и т.п. N ул. Машиностроителей 27-А офис 18 ООО «Z» Директору ____________________________________ Сумма ____________ руб. По договору подряда от 25.12.08 N 48/1 вверенное Вам общество обязалось изготовить из нашего материала (металла) в срок до 25 января 2009 года специальную емкость объемом 5 куб. м для хранения и перекачки различных жидкостей, но в установленный срок обязательство (заказ) не было Вами исполнено.

Между тем согласно п. п. 3.4 и п. 6.4 того же договора от 25.12.08 N 48/1 Вам как подрядчику предоставлялся как бы еще «дополнительный» срок для изготовления вещи, являющийся льготным по отношению к основному сроку: до 01.02.09, но и в это время заказ не был выполнен.

Таким образом, в нарушение ст.

309 ГК РФ обязательство не исполняется, что, в сущности, представляет собой молчаливый односторонний отказ от его исполнения (ст.

310 ГК РФ). Учитывая вышеизложенные обстоятельства, фирма ЗАО «X», как заказчик, по буквальному смыслу текста договора (п. 6.4) вправе отказаться от исполнения договорного обязательства N 48/1, ибо нет никаких гарантий, что ООО «Z» исполнит условия контракта, даже во вновь установленный нами, как для Подрядчика, срок. На основании изложенного, руководствуясь ст.

ст. 15, 309, 310, 397, 405, п. 3 ст. 401 ГК РФ, условиями договора N 48/1 (п.

п. 3.4 и 6.4), 1. Считать с 01.02.09 договор N 48/1 прекращенным по Вашей вине.

2. Возвратить нам металл (в т.ч.

цветной) в натуре, полученный Вами по доверенности от 26.12.08 N 2/3 на имя Сидорова К.В. и накладной N 26/12, или деньги (с учетом НДС и транспортировки в два конца) за него в сумме 40000 руб. 3. В силу ст. 397 ГК РФ возместить нам расходы в сумме 8000 руб., связанные с обязательством по неисполнению договора N 48/1 в полном объеме (Приложение-расчет N 1).

4. Согласно договору N 48/1 (п. 6.4) и ст. ст. 15, 397 и 405 ГК РФ возместить ЗАО «X» и другие прямые и косвенные убытки в сумме 4000 руб., образовавшиеся у нас в результате неисполнения Вами обязательства по изготовлению емкости (Приложение-расчет N 2).

Итого Вам надлежит перечислить на наш расчетный счет (полные банковские реквизиты) общую сумму 52000 руб., не доводя бесспорное дело до разрешения его арбитражным судом. Приложения. 1. Приложение-расчет N 1 — 2 листа. 2. Приложение-расчет N 2 — 3 листа.

Всего: 5 (пять) листов. Все другие документы, подтверждающие данное письмо, являющиеся также и предарбитражным напоминанием, у Вас имеются. Примечание: Неперечисление денежных средств в десятидневный срок на наш расчетный счет в сумме 52000 руб., а равно неполучение ответа в тот же срок дает нам право обратиться за защитой своих нарушенных прав в арбитражный суд N-ской области.

Ген. директор А.В. Иванов ЗАО «X»

  • (Rich Text Format)

Приостановка работ заказчиком по договору подряда

Алгоритм и рекомендации.

по составлению данного письма. Классическая версия. Загрузить .

Письмо. Необходимость принятия-передачи объекта. В правоприменительной практике под сметой понимается перечень работ, выполняемых подрядчиком по заданию заказчика, с указанием стоимости отдельных видов работ и единиц измерения объемов работ (смотрите, например, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2015 N 09АП-54786/15, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2015 N 15АП-3493/15, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.12.2015 N Ф04-27009/15).

В связи с этим приложение к договору подряда, устанавливающее расценки за выполненные подрядчиком работы, следует рассматривать в качестве сметы. Поэтому в том случае, если наличие таких препятствий, даже при несоблюдении заказчиком своих обязанностей по оплате, не будет установлено судом, то он может признать приостановление работ или отказ подрядчика от договора неправомерными (смотрите, например, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2019 N 13АП-33297/16)

Письмо уведомление о приостановке работ по договору подряда

Правила составления данного письма.

Отказ Подрядчика (мотивированный) от предоставления Заказчику излишней тех.

документации. Заказчик необоснованно требует от Подрядчика предоставления им исполнительной документации.

Нужен письменные отказ, с обоснованием причин отказа. Скачать. Правила составления данного письма. Письмо-уведомление о выявленных недостатках, низком качестве результатов, которые не зависят от Подрядчика(ов). Работы по контракту Подрядчиком выполнены. Акты отправлены Заказчику, в это время Заказчиком выявлены различные недостатки, «низкое кач-во» т.д., причем вины Подрядчика в этом нет.

Подрядчик, разумеется, не несет ответственности за эти недостатки, о чем и информирует Заказчика.

Скачать. В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат, так же согласно статье 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

Письмо приостановление строительных работ подрядчиком

Таким образом, у подрядных организаций имеются серьёзные инструменты воздействия на заказчика. Ознакомившись с документами, представленными несколькими подрядными организациями за последние 2-3 недели, я решил описать универсальные способы реагирования подрядчиков при спорах в сфере строительного подряда и ситуации, когда исполнители работ допускают ряд ошибок, из-за которых в дальнейшем лишаются права получить оплату фактически выполненных работ. В большинстве, речь идет о просрочке выполнения и сдачи работ по договору по вине заказчика.

В статье не рассматриваются ситуации, когда заказчик надлежащим образов выполнил свои обязательства, а подрядчик по каким-либо причинам, в том числе по вине третьих лиц, не приступает к работам или просрочил сдачу их результата. ГражданскогокодексаРоссийской Федерации1настоящим уведомляет о том, (указать подрядчика) чтоприостанавливаетработуподоговорупопричиненарушения своих обязанностей, в частности (наименование заказчика) (указать причину, например: непредоставлениематериала,оборудования,техническойдокументации илиподлежащейпереработке(обработке)вещи), атакжесообщает о наличии обстоятельств в виде , очевидно свидетельствующихотом,чтоисполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Как правильно уведомить заказчика об окончании работ и готовности сдать результат выполненных работ

Прямого закрепления обязанности уведомить заказчика об окончании работ подрядчиком и готовности сдать работы заказчику в ГК РФ не содержится.

В то же время в п.1 ст. 753 ГК РФ предусмотрено, что заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.Из указанного следует, что у заказчика возникает обязанность по принятию результата работ только после того, как подрядчик известил заказчика об окончании выполнении работ и готовности их сдать.Порядок уведомления заказчика законом не регламентирован. Фактически это означает,что сроки и способ уведомления об окончании работ регулируются сторонами самостоятельно и должны содержаться в договоре.Зачастую подрядчики полагают, что факт направления актов выполненных работ заказчику будет означать одновременно уведомление заказчика об окончании работ, а также сдачу работ.Между тем, на сегодняшний день сложилась неоднозначная судебная практика по этому вопросу.

Некоторые арбитражные суды исходят из того, что акт приемки-передачи выполненных работ является единственным достаточным документом, который подрядчик должен направить заказчику в качестве сообщения о готовности сдать работы.

Данное мнение судов основано на том, что законом не предусмотрена форма уведомления заказчика, и поэтому направленный подрядчиком заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ одновременно является и уведомлением.Другие арбитражные суды имеют противоположное мнение и считают, что факт направления в адрес заказчика только актов сдачи-приемки не является доказательством уведомления о готовности работ и принятии мер по организации их приемки. В данном случае суды, как правило, исходят из того, что подписанные сторонами акты выполненных работ являются документальным подтверждением того, что подрядчик сдал, а заказчик принял выполненные работы. Следовательно, направляя акты выполненных работ, подрядчик фактически предлагает заказчику принять результат работ, а не уведомляет заказчика о готовности работ и передать их результат.

Источник: http://rusdolgi.ru/pismo-uvedomlenie-o-priostanovke-rabot-po-dogovoru-podrjada-29860/

Письмо о приостановлении работ по договору подряда образец

по договору на выполнение проектно-изыскательских работ — в адрес заказчика НА БЛАНКЕ ОАО «Росжелдорпроект», адрес: филиалу «Мосжелдорпроект» ОАО «Росжелдорпроект», адрес: о приостановлении работ по договору на выполнение на выполнение проектно-изыскательских работ Между нашей организацией (подрядчик) и ОАО «Росжелдорпроект» (заказчик) был заключен Договор № ПД-КЛ-06/13 на выполнение проектно-изыскательских работ.

В соответствии с приложениями к договору, на нас возложена обязанность: 1) по проведению инженерно-топографических изысканий; 2) по согласованию инженерных коммуникаций. Первую часть работ (заключающуюся в ________________) мы выполнили полностью и в срок. Вторую часть работ (_____________________) мы выполнить не можем в связи с неисполнением Вами встречной обязанности, а именно: ______________________________________.

Об этом мы неоднократно извещали Ваш филиал.

Как указано в абз.2 п.2 ст.328 Гражданского кодека РФ, если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

Такое же правило закреплено в ст.719 Гражданского кодека РФ, регулирующей взаимоотношения подрядчика и заказчика. В связи с изложенным извещаем Вас о приостановке работ и просим Вас в десятидневный срок свои обязательства выполнить, а именно: _________________________________________.

В противном случае мы будем вынуждены от исполнения договора отказаться.

Генеральный директор ООО «_______________________» Шаблон данного уведомления для сохранения и заполнения в формате Word: скачать. Другие шаблоны Исковое заявление о взыскании задолженности и неустойки по договору на проектирование или изыскания Претензия об оплате задолженности по договору на проектирование или изыскания Previous article Next article

Тематика документа: Файл текстовой версии: 5,1 кб Сохранить документ: Заказчик п/и г.

N ул. Машиностроителей 27-А офис 18 ООО «Z» Директору ____________________________________ Сумма ____________ руб.

По договору подряда от 25.12.08 N 48/1 вверенное Вам общество обязалось изготовить из нашего материала (металла) в срок до 25 января 2009 года специальную емкость объемом 5 куб. м для хранения и перекачки различных жидкостей, но в установленный срок обязательство (заказ) не было Вами исполнено. Между тем согласно п. п. 3.4 и п.

6.4 того же договора от 25.12.08 N 48/1 Вам как подрядчику предоставлялся как бы еще «дополнительный» срок для изготовления вещи, являющийся льготным по отношению к основному сроку: до 01.02.09, но и в это время заказ не был выполнен. Таким образом, в нарушение ст.

309 ГК РФ обязательство не исполняется, что, в сущности, представляет собой молчаливый односторонний отказ от его исполнения (ст. 310 ГК РФ). Учитывая вышеизложенные обстоятельства, фирма ЗАО «X», как заказчик, по буквальному смыслу текста договора (п.

6.4) вправе отказаться от исполнения договорного обязательства N 48/1, ибо нет никаких гарантий, что ООО «Z» исполнит условия контракта, даже во вновь установленный нами, как для Подрядчика, срок. На основании изложенного, руководствуясь ст.

ст. 15, 309, 310, 397, 405, п. 3 ст. 401 ГК РФ, условиями договора N 48/1 (п. п. 3.4 и 6.4), 1. Считать с 01.02.09 договор N 48/1 прекращенным по Вашей вине. 2. Возвратить нам металл (в т.ч. цветной) в натуре, полученный Вами по доверенности от 26.12.08 N 2/3 на имя Сидорова К.В. и накладной N 26/12, или деньги (с учетом НДС и транспортировки в два конца) за него в сумме 40000 руб.

3. В силу ст. 397 ГК РФ возместить нам расходы в сумме 8000 руб., связанные с обязательством по неисполнению договора N 48/1 в полном объеме (Приложение-расчет N 1). 4. Согласно договору N 48/1 (п. 6.4) и ст. ст. 15, 397 и 405 ГК РФ возместить ЗАО «X» и другие прямые и косвенные убытки в сумме 4000 руб., образовавшиеся у нас в результате неисполнения Вами обязательства по изготовлению емкости (Приложение-расчет N 2).

Итого Вам надлежит перечислить на наш расчетный счет (полные банковские реквизиты) общую сумму 52000 руб., не доводя бесспорное дело до разрешения его арбитражным судом.

Приложения. 1. Приложение-расчет N 1 — 2 листа.

2. Приложение-расчет N 2 — 3 листа. Всего: 5 (пять) листов. Все другие документы, подтверждающие данное письмо, являющиеся также и предарбитражным напоминанием, у Вас имеются.

Примечание: Неперечисление денежных средств в десятидневный срок на наш расчетный счет в сумме 52000 руб., а равно неполучение ответа в тот же срок дает нам право обратиться за защитой своих нарушенных прав в арбитражный суд N-ской области. Ген. директор А.В. Иванов ЗАО «X»

  • (Rich Text Format)

Внимание Подрядчик направляет разъяснения по замечаниям.

Скачать. Правила составления данного письма.

Просьба о подписании актов КС-2. Работы (все) выполнены, необходимо принять их, подписать КС-2 (это — сопроводительное письмо к отправляемым Заказчику актам). Скачать. Правила составления данного письма.

Просьба (повторная) о подписании актов КС-2. Акты (по форме КС2) были ранее отправлены Заказчику, но им не подписаны.

При этом Заказчик объяснил свой отказ своим «недовольством» качеством выполненных работ. Скачать. Правила составления данного письма.

OptimalSolutionGroup юридическое бюро

By / 19th Июль, 2019 / / Существуют различные названия одного и того же документа: заявление о приостановке работ, уведомление о приостановке работ, предупреждение о приостановке работ, извещение о приостановке работ или письмо о приостановке работ.

Наиболее правильное наименование указанного документа, это уведомления о приостановке работ, поскольку этим названием оперирует ГК РФ. Размещенный образец Уведомления о приостановке работ по договору подряда использован адвокатом в своей практической деятельности и соответствует действующему законодательству Российской Федерации.

Уведомления о приостановке выполнения работ рекомендуется направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочно под роспись, с указанием на копии уведомления: даты, должности, подписи и расшифровки подписи лица получившего уведомление.

Образец уведомления о приостановке работ В ОАО «Заказчик строительства» Адрес: Казахстан, 100004, г. Караганда, ул. Ленина, д. 248 От ООО «Строительная компания» Адрес: Россия, 630005, г.

Новосибирск, ул. Советская, д. 24, офис 4414 «20» мая 2019 г.

между АО «Заказчик строительства» и ООО «Строительная компания» был заключен договор подряда № 1, согласно условиям которого ООО «Строительная компания» обязалось выполнить работы по полировке поверхности бетонного основания площадью 1248 кв.

м. в помещении морозильной камеры № 10 склада готовой продукции (СГП) расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина 248. В соответствии с абз.

2 п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и договором подряда № 1 от «20» мая 2019 г. ООО «Строительная компания» уведомляет АО «Заказчик строительства» о том, что приостанавливает выполнение работ по договору по причине непригодности строительной площадки для выполнения строительных работ, заявленная марка бетона не соответствует действительности, при шлифовке бетон местами разрушается, местами имеются разрушения целостности бетонного основания, имеются перепады уровня поверхности бетонного основания от 1 до 5 мм.

Директор ООО «Строительная компания» Д.С.

Петров «26» июня 2019 г.

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 21.06.2010. __________________________ (Ф.И.О., должность) __________________________ (наименование организации) от _______________________ (Ф.И.О., должность) __________________________ (наименование организации) УВЕДОМЛЕНИЕ На основании п.

__ договора N __ от «___»________ ___ г. и в соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ , настоящим уведомляем о том, что приостанавливаем работу по договору по причине нарушения ___________________________________________ своих обязанностей, в частности (наименование заказчика) _______________________________________________ (указать причину, например: непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи), также сообщаем о наличии обстоятельств, в виде ___________________________________________, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

__________________ __________________ _____________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) «___»________ ___ г. М.П.——————————— В соответствии с п.

1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Читайте также 27 июля в 15:37 27 июля в 13:58 27 июля в 13:40 27 июля в 13:26 27 июля в 12:52 27 июля в 12:49 27 июля в 12:29 27 июля в 11:46 26 июля в 18:37 26 июля в 17:23 Популярные документы 2019 Июль Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1781415212228293031

  • ©
  • , 2005-2018

*>*>

Образец письма работы по договору приостановленны из за неуплаты

Как указано в абз.2 п.2 ст.328 Гражданского кодека РФ, еслиобусловленное договором исполнение обязательства произведено не вполном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправеприостановить исполнение своего обязательства или отказаться отисполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.Такое же правило закреплено в ст.719 Гражданского кодека РФ,регулирующей взаимоотношения подрядчика и заказчика.

В связи с изложенным извещаем Вас о приостановке работ ипросим Вас в десятидневный срок свои обязательства выполнить, а именно: .

В противном случае мы будемвынуждены от исполнения договора отказаться. Генеральный директор ООО » » Шаблон данного уведомления для сохранения и заполнения в формате Word: скачать.

Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации). Договор в большей части составлен не в нашу пользу, но это общая проблема работы с крупными компаниями и контрактами.

Внимание Ситуация довольно плачевная, т.к.

через месяц банально нечем будет выплачивать людям заработную плату.

Интересно также, может ли быть признана данная ситуация форс-мажорной, т.к. у моей компании просто-напросто не окажется ресурсов для исполнения обязательств. Инфо В пункте о ФМ сказано следующее: 7.1.

Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом исполнившая) обязательство, принятое в соответствии с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.7.2. На то, что предмет договора, то есть выполняемые подрядчиком работы и их результат, определяется именно технической документацией, указывает и судебная практика (см., например, постановления ФАС Центрального округа от 21.01.2008 по делу № А62-830/2007, Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2008 № 19АП-2515/08; апелляционное определение Московского городского суда от 14.04.2015 № 33-12566/15).

От ООО «Строительная компания»Адрес: Россия, 630005, г.

Важно Новосибирск,ул. Советская, д.

24, офис 4414 «20» мая 2019 г.

между АО «Заказчик строительства» и ООО «Строительная компания» был заключен договор подряда № 1, согласно условиям которого ООО «Строительная компания» обязалось выполнить работы по полировке поверхности бетонного основания площадью 1248 кв.

м. в помещении морозильной камеры № 10 склада готовой продукции ( СГП) расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина 248.В соответствии с абз.

2 п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и договором подряда № 1 от «20» мая 2019 г. Ф.И.О. заказчика) адрес: , тел.: , факс: , эл.

почта: от (наименование или Ф.И.О.

подрядчика) адрес: , тел.: , факс: , эл. почта: УВЕДОМЛЕНИЕ о приостановлении работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок Наоснованиип.

договораN от» » г.и всоответствиисп. 1 ст. Previous article Next article

Договор на выполнение проектных работ

4.4. Заказчик обязан : 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.2.

При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки. 5.3.

  • Письмо о приостановке работ по договору на проектирование
  • Договор на выполнение проектных работ
  • Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25 мая 2015 г
  • Некоторые особенности правового регулирования договора на выполнение проектных работ
  • Письмо о приостановке работ Подрядчиком
  • Письмо о приостановке работ по договору на проектирование
  • Приостановление работ по государственному контракту (подряд)
  • Приостановление работ по государственному контракту (подряд)
  • Образец уведомления о приостановке работ
  • Уведомление о приостановке работ
  • Правовая основа направления уведомления о приостановке работ по договору подряда
  • Письмо с уведомлением Заказчика о приостановлении работ ввиду отсутствия необходимой документации. Образец. Алгоритм составления. Рекомендации по действиям
  • Работы по договору приостановлены, так как Заказчик не предоставляет техническую документацию (проект).
  • 2. Обязанность подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ или о том, что он не приступил к выполнению работ
  • Post navigation
  • Добавить комментарий Отменить ответ

Источник: http://eburg-okna.ru/pismo-zakazchiku-o-priostanovlenii-rabot/

Существуют различные названия одного и того же документа: заявление о приостановке работ, уведомление о приостановке работ, предупреждение о приостановке работ, извещение о приостановке работ или письмо о приостановке работ. Наиболее правильное наименование указанного документа, это уведомления о приостановке работ, поскольку этим названием оперирует ГК РФ.

Размещенный образец Уведомления о приостановке работ по договору подряда использован адвокатом в своей практической деятельности и соответствует действующему законодательству Российской Федерации.

Уведомления о приостановке выполнения работ рекомендуется направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочно под роспись, с указанием на копии уведомления: даты, должности, подписи и расшифровки подписи лица получившего уведомление.

В ОАО «Заказчик строительства»
Адрес: Казахстан, 100004, г. Караганда,
ул. Ленина, д. 248

От ООО «Строительная компания»
Адрес: Россия, 630005, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 24, офис 4414

Уведомление о приостановке работ

«20» мая 2017 г. между АО «Заказчик строительства» и ООО «Строительная компания» был заключен договор подряда № 1, согласно условиям которого ООО «Строительная компания» обязалось выполнить работы по полировке поверхности бетонного основания площадью 1248 кв. м. в помещении морозильной камеры № 10 склада готовой продукции (СГП) расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина 248.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и договором подряда № 1 от «20» мая 2017 г. ООО «Строительная компания» уведомляет АО «Заказчик строительства» о том, что приостанавливает выполнение работ по договору по причине непригодности строительной площадки для выполнения строительных работ, заявленная марка бетона не соответствует действительности, при шлифовке бетон местами разрушается, местами имеются разрушения целостности бетонного основания, имеются перепады уровня поверхности бетонного основания от 1 до 5 мм.

Директор ООО «Строительная компания» Д.С. Петров

Источник: http://advokat-kozhevnikov.ru/poleznaya-informaciya/obrazcy-dokumentov/obrazec-uvedomleniya-o-priostanovke-rabot/