Поручительство по договору поставки

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

к договору поставки товараг. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение (далее – «Покупатель») всех своих обязательств по договору поставки № от «»2019 г., заключенному между Поставщиком и Покупателем (далее – «договор поставки»).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Покупателем перед Поставщиком за исполнение обязательств Покупателя по договору поставки, указанному в п.1.1 настоящего договора, включая возврат суммы основного долга или его части и уплату штрафных санкций, предусмотренных договором поставки, в случае неисполнения Покупателем своих обязательств по договору поставки.

2.2. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

  • неоплата в срок, установленный договором поставки, принятого от Поставщика товара;
  • неоплата штрафных санкций за просрочку оплаты товара, предусмотренных договором поставки.

2.3. Поставщик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных Покупателем нарушениях договора поставки, в том числе о просрочке оплаты товара, и о любых других нарушениях, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Покупателем своих обязательств перед Поставщиком.

2.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств перед Поставщиком Поставщик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Покупателя или Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя или Покупателя.

2.5. В случае если Поручитель оплатит все задолженности Покупателя перед Поставщиком по договору поставки, к нему переходят права Поставщика в объеме фактически удовлетворенных требований.

2.6. В течение трех дней после исполнения Поручителем обязательств Покупателя Поставщик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования Поставщика к Покупателю, и передать права, обеспечивающие эти требования.

3. СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует вплоть до «»2019 г. В случае если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

3.2. Поручительство прекращается:

  • в случае, если после подписания настоящего договора обязательства Покупателя по договору поставки изменились (дополнительными соглашениями к договору) и указанные изменения влекут увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без его письменного согласия;
  • в случае, если Поставщик отказался принять надлежащее исполнение по договору, предложенное Покупателем или Поручителем;
  • в случае надлежащего исполнения Покупателем обязательств по договору поставки;
  • в случае перевода долга по договору поставки с Покупателя на другое лицо, если Поручитель не дал Поставщику согласия отвечать за нового должника;
  • в случае принятия Поставщиком отступного;
  • в иных предусмотренных законом случаях.

3.3. Плата за предоставление поручительства настоящим договором не предусматривается.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

4.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

4.2. В случае недостижения согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор поручительства действует в течение всего срока действия договора поставки, указанного в п.3.1 настоящего договора, в том числе и на срок его пролонгации.

5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон и один экземпляр для Покупателя.

5.3. Поставщик обязан предоставить заверенную копию договора поставки Поручителю.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПоставщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПоручительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________ Поручитель _________________

Источник: https://xn—-7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai/dogovor-postavki/320-dogovor-poruchitelstva-k-dogovoru-postavki.html

Обеспечение обязательств по договору поставки товара

Заключая договор поставки, как поставщик, так и покупатель могут предоставить партнеру определенные льготные условия, например:

  1. Оплату аванса в счет предстоящей будущей поставки.
  2. Отсрочку оплаты товара после его поставки.

В обоих случаях невыполнение партнерами обязательств как по поставке товаров, так и по их своевременной оплате может быть подстраховано, в том числе путем оформления договора поручительства к договору поставки.

Ст. 361 ГК РФ дает право подписать такой договор в отношении как денежных, так и неденежных обязательств. На то, что можно привлекать поручителя для обеспечения обязательства по передаче товара, указал Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 12.07.2012 № 42 (п. 1). Таким образом, поручитель может привлекаться в интересах не только поставщика, но и покупателя, с тем чтобы уберечь его от возможных убытков в виде санкций третьих лиц или недополучения прибыли.

Отметим, что речь не идет о том, что поручитель должен будет поставить товар вместо поставщика. Нет, поручитель только возместит убытки покупателю, хотя он не лишен возможности вместо денежной компенсации предложить иные способы погашения долга.

Поручителем может выступить:

  • руководитель предприятия поставщика или покупателя;
  • учредитель корпорации;
  • любое другое лицо, которое кредитор сочтет достаточно платежеспособным.

ВАЖНО! Поручительство может быть дано даже по просроченному обязательству (п. 3 постановления № 42). Однако следует учесть, что поручительство, принятое на себя лицом, стоящим на пороге банкротства, может быть признано недействительным ввиду очевидного злоупотребления правом (постановление ФАС ДО от 30.01.2014 № Ф03-6935/2013).

Объем ответственности поручителя

По умолчанию поручитель отвечает в полном объеме. Иными словами, он будет обязан возместить ту же сумму, какую кредитор имел бы право взыскать с должника. Ее размер может исчисляться сложением сумм:

  • долга;
  • процентов;
  • судебных расходов;
  • иных убытков.

Тем не менее ст. 363 ГК РФ предоставляет право сократить ответственность поручителя. Например, в договоре может быть установлено, что он будет отвечать только в рамках суммы основного долга или вообще размер его ответственности будет ограничен определенной суммой.

ВАЖНО! Если в договоре не установить иное, то в случае неоплаты покупателем товара в срок поставщик будет вправе требовать от поручителя оплаты процентов, исчисляемых по ст. 395 ГК РФ. Отметим, что такие проценты поставщик вправе взыскивать вплоть до полной выплаты долга (п. 17 постановления «О практике применения положений ГК РФ…» от 08.10.1998 Пленума ВС РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14).

Если поручителем будет организация, нужно помнить о требованиях, предъявляемых законом к совершению так называемых крупных сделок. В случае если поручителем выступает гражданин, одобрение такой сделки со стороны его супруга не требуется (определение ВС РФ от 04.06.2013 № 18-КГ13-27).

Образец договора поручительства к договору поставки

Договор поручительства к договору поставки должен быть оформлен письменно, в противном случае его можно считать недействительным (ст. 362 ГК РФ). Допустимо составление договора между должником и поручителем, на котором кредитор только проставил отметку о том, что он поручительство принимает. Суд счел такую сделку действительной (п. 1 информационного письма президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28).

ВАЖНО! Есть обстоятельства, когда поручительство возникает не в силу договора, а в силу закона. Речь идет о поручительстве заказчика по госконтракту (ст. 532 ГК РФ).

В остальных случаях следует составлять договор с включением в него следующих сведений:

  • О поручителе, а также поставщике и покупателе с указанием, кто из них будет выступать в качестве должника, а кто будет кредитором.
  • Основном обязательстве, то есть договоре поставки, который будет обеспечиваться данным поручительством. Допустимо сделать в договоре ссылку на такой договор, указав его реквизиты.
  • Объеме и виде ответственности поручителя. Если в договоре ничего не будет об этом сказано, поручитель будет отвечать солидарно и в полном объеме.

ВАЖНО! Поручительство может быть дано на определенный срок или без такового (п. 6 ст. 367 ГК РФ). Обращаем внимание, что не считается установленным срок, обозначенный формулировкой «до фактического исполнения» (п. 2 информационного письма № 28).

Скачать образец договора поручительства к договору поставки можно по ссылке: Договор поручительства по договору поставки.

В заключение еще раз подчеркнем, что поручительство может обеспечить выполнение обязательств по договору поставки как покупателем, так и поставщиком. Если объем не будет органичен договором, то поручитель будет отвечать так же, как и должник.

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/obrazec_dogovora_poruchitelstva_k_dogovoru_postavki/

Поручитель имеет право подать в судебную инстанцию регрессный иск о взыскании задолженности с основного заемщика по кредиту.

Как правильно оформить исковое заявление, с юридической точки зрения, каким правилам следовать — рассмотрим в этой статье. А также приведем пример готового бланка.

Правила составления регрессного иска поручителя к заемщику о возврате средств за уплаченный кредит\часть кредита

Гражданин, оформляющий исковое заявление о взыскании денежных средств с заемщика по кредиту, должен следовать таким правилам:

  1. Составить исковое заявление необходимо в 3-х экземплярах.
  2. Подать исковое заявление возможно как в рукописном, так и в печатном варианте.
  3. Использовать можно только черные, либо синие чернила, если вы подготавливаете рукописный документ.
  4. Распечатывайте заявление на формате листа А4. Кстати, рукописный вариант тоже должен быть оформлен на таком же листе.
  5. «Шапку» оформляйте с правой стороны листа.
  6. В «шапке» обозначьте наименование судебной инстанции, в которую вы подаете иск, а также инициалы, адресные и контактные данные истца и ответчика. Если в деле будут задействованы третьи лица, то также указываются и их данные.
  7. Название документа прописывайте посередине строки. Можно написать просто: «Исковое заявление». Точку и кавычки не используйте.
  8. Подробно опишите всю ситуацию по кредитному договору.
  9. Обозначьте нарушения, которые были совершены заемщиков по отношению к вам, поручителю.
  10. Укажите свои требования. Они должны быть четкими. Суммы должны быть рассчитаны.
  11. Приложите все документы, доказывающие выполнение поручительства.
  12. Обязательно приложите документы, которые подтверждают исполнение всех поручителем и размер выплат. Их можно потребовать в банке, так как тот обязан вам предоставить по ГК РФ.
  13. Составьте перечень документации в заключительной части иска.
  14. В конце заявления обязательно поставьте дату и подпись.
  15. Можно включить в исковое заявление расчет взыскиваемых сумм с заемщика, либо оформите расчет на отдельном листе и приложите к иску.

Поручитель по кредиту – права и ответственность кредитного поручителя при займе в банке

Помните, что исковое заявление должно быть написано без стилистических и грамматических ошибок.

Если вы допустили ошибку, то придется заявление переписать. С подчеркиваниями и помарками иск не примут.

Договор поручительства к договору поставки

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Предоставление обществом с ограниченной ответственностью информации об обществеобязать ООО «Мурманфишпродактс» выдать Копосову С.М. как участнику Общества для ознакомления копии следующих документов: — договоров займа и кредитных договоров с участием Общества; — документов, подтверждающих получение займов, кредитов, а также возврат займов и кредитов; — договоров аренды объектов недвижимого имущества, иного имущества с актами приема-передачи арендуемых объектов в аренду и из аренды; — договоров аренды судна с экипажем и без экипажа с актами приема-передачи судна в аренду и из аренды; — договоров о совместной деятельности; — договоров поставки рыбопродукции; — договоров подряда и оказания услуг; — агентских договоров; — договоров, являющихся сделками с заинтересованностью; — договоров, являющихся крупными сделками; — договоров залога, поручительства; — договоров хранения; — договоров доверительного управления; — соглашений об уступке прав требования, переводе долга; — сведений о внесении денежных средств и иного имущества в уставные капиталы юридических лиц.

Источник: http://www.Consultant.ru/law/podborki/dogovor_poruchitelstva_k_dogovoru_postavki/

В Арбитражный суд Омской области

Истец: Индивидуальный предприниматель Н. __.__.___ г.р.
место нахождения: г. Омск, ул. …, д. …, кв. …

Ответчик: Индивидуальный предприниматель Ш., __.__.___ г.р.
место нахождения: ____________

Третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «С.»
Омская обл., г. Омск, ул. …., д. …

Цена иска: 200 000 рублей

Исковое заявление о взыскании с поручителя
задолженности за выполненные работы

13 октября 2008 года между ООО «С.» и ИП Н. был заключен договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств №… . 17 октября 2008 года между теми же сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к вышеуказанному договору.

08 декабря 2008г. Между ИП Н. и ИП Ш. был заключен договор поручительства, согласно пункту 1.1. которого, «поручитель обязуется отвечать перед исполнителем за исполнение ООО «С.» всех своих обязательств по договору возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств № …. от 13 октября 2008 года, … и по Дополнительному соглашению № 1 от 17 октября 2008 г…»

Ответчик, как поручитель, согласно п. 2.1. Договора от 8 декабря 2008г., несет солидарную ответственность с ООО «С.» за исполнение обязательств (возврат суммы основного долга, неустойки, судебных издержек) как текущих, так и возникших в будущем, предел ответственности поручителя ограничен суммой в 200 000 рублей.

Свои обязательства по договору возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств № ….. и Дополнительному соглашению № 1 от 17 октября 2008 г. ООО «С.», в нарушение ст. ст. 309, 310 ГК РФ не исполнило. Срок исполнения обязательств ООО «С.» по договору № ….. и дополнительному соглашению к нему, с учетом условия о рассрочке платежа (п. ___ Договора № ….) наступил:

  • 01.01.2010г. — за работы, выполненные 01.12.2009г. (акт выполненных работ от 01.12.2009г.)
  • 01.02.2010г. — за работы, выполненные 01.01.2010г. (акт выполненных работ от 01.01.2010г.)
  • ………..

Задолженность ООО «С.» перед ИП Н. по договору № ….. и дополнительному соглашению к нему по состоянию на 26.11.2009г. составляет: ___ рублей основного долга и ___ рублей договорной неустойки (в Приложениях расчет суммы задолженности ООО «С.»).

Учитывая, что согласно п. 2.2. Договора поручительства от 08.12.2008г. предел ответственности поручителя ограничен суммой в 200 000 рублей, то требования истца по настоящему иску органичены указанной суммой.

В соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса Российской Федерации договор поручительства может быть заключен для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. Уменьшение объема ответственности поручителя не должно влечь за собой последствий, предусмотренных частью 2 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации (постановление Президиума ВАС РФ от 30 сентября 1997 г. No. 2515/97).

Согласно статье 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

В силу ч.ч. 1, 2 статьи 363 ГК РФ, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. … Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Согласно статье 323 ГК РФ, при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В связи с вышеизложенным, в соответствии со ст.ст. 309, 310, 361, 363, 323 ГК РФ, ст.ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ,

прошу суд:

1. Взыскать с солидарного ответчика Ш. в пользу истца индивидуального предпринимателя Н. задолженность по договору возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств № …. и Дополнительному соглашению № 1 от 17 октября 2008 г. стоимость выполненных работ по договорам подряда в размере 200 000 рублей.

Приложение:

1. копия договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств № ……..;
2. копия дополнительного соглашения № 1 от 17 октября 2008;
3. копия договора поручительства от 08 лекабря 2008г.;
4. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП Н.;
5. копия выписки из ЕГРИП от …. (ИП Н.)
6. копия выписки из ЕГРИП от ….. (ИП Ш.)
7. расчет суммы задолженности ООО «С.»;
8. копия квитанции о направлении копии искового заявления ответчику.
9. копия платежного поручения об уплате госпошлины;
10. копия наряд-заказа от….
11. копии актов выполненных работ….
12. копии платежных поручений….
13. копии товарных накладных…

ИП Н. _________/_________

Документы в суд (процессуальные документы):

Исковые заявления в суд;
Образец искового заявления в суд, примеры претензий;
Заявления в суд (публичные правоотношения, особое производство..);
Ходатайства в суд, заявления;
Возражения (отзыв) на исковое заявление, жалобу, доводы в суд;
Жалобы в суд (апелляционные, кассационные, надзорные, частные);
Жалобы на постановление по делу об административном правонарушении;
Жалобы в прокуратуру, иные органы власти;
Жалобы, заявления, ходатайства в уголовном процессе;
Иные процессуальные документы;
Досудебные претензии (образцы), требования, ответы на претензии

Источник: http://logos-pravo.ru/iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii-s-poruchitelya-zadolzhennosti-po-dogovoru